Travaux d’entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement sur le réseau routier national
Date : 22 Avril 2024
AOO N° 225/MTP/CAB/SG/DGTP/PRMP & DER
Financement : Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier (SAFER)
1. Introduction
Le Ministère des Travaux Publics a obtenu des fonds du budget de la Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier (SAFER) pour le financement de l’entretien du réseau routier. Une partie de ces fonds sera utilisée pour les paiements associés au marché dans le cadre de cet appel d’offres ouvert.
2. Description du Projet
La Direction générale des travaux publics, représentant le Ministère des Travaux Publics, sollicite des offres fermées de candidats éligibles pour la réalisation de travaux d’entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement sur le réseau routier national. Les travaux sont répartis en neuf (09) lots comme suit :
| N° Lot | Régions | Désignation des tronçons | Nature des travaux | Délai d’exécution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritime | Tronçon 1 : Rue connexe : BKS1 Agoè- Nyivé – Rue bitumée CEET Cacavéli – Cour d’Appel (1 Km) Tronçon 2 : Rue connexe au Lycée d’Agoè-Nyivé désenclavant la préfecture d’Agoè-Nyivé (0,5 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien des tronçons | 04 mois |
| 2 | Plateaux | Rue d’accès au Nouveau Stade d’Atakpamé (1,7 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien du tronçon | 04 mois |
| 3 | Plateaux | Tronçon 1 : Rue d’accès au Marché de Hihéatro (1 km) Tronçon 2 : Rue d’accès au CMS de Hihéatro (1,2 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien des tronçons | 05 mois |
| 4 | Centrale | Tronçon 1 : Rue Carrefour LA LUMIERE ALFA-Lycée Tchawanda (0,9 km) Tronçon 2 : RN1 – Akpassaoudè – Talamonadè – ONG ALAFIA (3,6 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien des tronçons | 04 mois |
| 5 | Centrale | Tronçon 1 : Carrefour Station Cotonou – Carrefour Kouloundè (Rue PAUT) (0,70 km) + Carrefour ALI MOUSSA – Rivière Kpandi (0,15 km), soit (0,850 km) Tronçon 2 : RN1 (Kadabinidè) – Centre Communautaire d’Aléhéridè (0,25 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien des tronçons | 04 mois |
| 6 | Kara | RN39 : RN17 (Bassar) – Bitchabé – RN19 (33 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement | 05 mois |
| 7 | Kara | Rue SOS – Lycée Kara 2 (0,7 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien du tronçon | 03 mois |
| 8 | Savanes | Rue DRAEP-Croisement Rue Natebagou-Koni (1 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien du tronçon | 04 mois |
| 9 | Savanes | Rue Carrefour Secteur Abbé Solibe – Maison Alléluia (Croisement Rue Karsome) (0,4 km) | Construction des ouvrages hydrauliques et d’assainissement et entretien du tronçon | 03 mois |
Les entreprises peuvent soumissionner à trois (03) lots au maximum mais ne se verront attribuer qu’un seul lot.
3. Conditions Générales
- Le Maître d’ouvrage prendra en compte le plan de charge des soumissionnaires pour valider ou rejeter une offre.
- Les entreprises effectuant des marchés publics avec des retards de plus de 30 % ne peuvent pas soumissionner pour cet appel d’offres.
- Les entreprises ayant des antécédents de mauvaise exécution (plus de 25 % de retard ou résiliation) au cours des deux dernières années (2022 et 2023) sont exclues.
- Les entreprises peuvent soumissionner à tous les lots ouverts simultanément dans les cinq (05) régions du pays, mais ne peuvent être attributaires de plus de deux (02) lots sur l’ensemble du territoire national pour la campagne 2024.
Documents nécessaires :
- Liste des chantiers en cours d’exécution avec les taux d’avancement physique.
- Personnel clé et matériel affecté à ces chantiers, conformément aux contrats en cours.
4. Procédure de Soumission
Le marché sera conduit par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le code des marchés publics en vigueur.
Informations et Dossier d’Appel d’Offres:
Les candidats peuvent obtenir des informations et retirer le dossier contre une somme non remboursable de cent mille (100,000) F CFA aux adresses ci-dessous:
Adresse n° 1 :
Ministère des Travaux Publics
Direction générale des travaux publics
Direction de l’entretien routier
Avenue Sarakawa, B.P. : 335 Lomé-Togo
Bâtiment annexe, 1er étage
Adresse n° 2 :
Ministère des Travaux Publics Cellule de gestion des marchés publics
Avenue Sarakawa, B.P. : 389 Lomé-Togo
5e étage, porte 509
Tél. : (+228) 22 23 13 28
E-mail : mtptprmp.cgmp@gmail.com
5. Exigences en Matière de Qualifications
Les candidats doivent :
- Fournir les pièces administratives exigées dans les DPAO.
- Prouver une moyenne annuelle de chiffre d’affaires au moins égale à 0,5 fois le montant TTC de l’offre financière.
- Avoir réalisé avec succès au moins un projet similaire au cours des cinq (05) dernières années.
- Justifier la disponibilité du matériel nécessaire.
- Proposer du personnel clé expérimenté.
- Disposer ou avoir accès à des facilités de crédit.
6. Soumission des Offres
Les offres doivent être remises contre récépissé à l’adresse suivante au plus tard le 04 juin 2024 à 08 heures 15 minutes TU :
Adresse de dépôt :
Ministère des Travaux Publics
Cellule de gestion des marchés publics
Avenue Sarakawa, Bâtiment annexe, 1er étage, porte 06
Tél. : (+228) 22 23 13 62
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. La soumission par voie électronique n’est pas autorisée.
7. Garantie de Soumission
Une garantie bancaire de soumission est requise. Les montants sont :
| Désignation des lots | 7 et 9 | 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 et 8 | 3 |
|---|---|---|---|
| Montant (F CFA) | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
8. Validité des Offres
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
9. Ouverture des Offres
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires le 04 juin 2024 à 08 heures 30 minutes TU à l’adresse suivante :
Lieu d’ouverture :
Commission de passation des marchés publics
Ministère des Travaux Publics
Salle de réunions des organes de passation des marchés publics
Avenue Sarakawa, B.P. : 335 Lomé-Togo
Pour toute information supplémentaire ou clarification, les candidats peuvent contacter :
Adresse n° 2 :
Ministère des Travaux Publics
Personne Responsable des Marchés Publics
Tél. : (+228) 22 23 13 86/85/68 et 22 20 89 27
Signé :
Zouréhatou KASSAH-TRAORE
Ministre des Travaux Publics
Lire aussi:
Appel d’Offres pour Prestations de Services chez IB Bank TOGO
