Travaux de construction d’infrastructures socio communautaires dans les communes de la Région de la Kara
Appel d’Offres Ouvert : AOO N°05/2023/ANADEB/PRMP
Objet de l’Appel d’Offres Ouvert : Sélection des entreprises de construction Financement : BIE, Gestion 2023 (Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales)
L’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base (ANADEB) a obtenu un financement sur le budget de l’Etat, gestion 2023 au titre du Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), afin de financer la construction d’infrastructures socio communautaires dans les communes de la Région de la Kara et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de ce Marché, objet du présent appel d’offres.
L’ANADEB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de construction d’infras- tructures socio communautaires dans les communes de la Région de la
Les variantes ne sont pas autorisées. Le délai d’exécution est de Cinq (05) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.
Les travaux sont répartis en neuf (09) lots comme suit :
| Allotissement | Ouvrages retenus | Commune | Localité |
|
Lot 1 | Construction d’un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin à l’EPP AZODIDE | Assoli 1 | Kiyakoudjo |
| Construction d’un bâtiment scolaire de trois classes + bureau et magasin à l’EPP ALEDJO-KADARA | Assoli 2 | Aledjo-Kadara | |
| Construction de deux (02) hangars de type cantonal au marché de Soudou | Assoli 3 | Soudou | |
|
Lot 2 | Réalisation de cinq (05) forages à motricité humaine |
Bassar 1 | Kadjatou Bouboulé ; N’kpabiyame Kpankissi Ou- fankpoukoudja |
|
Lot 3 | Réalisation de quatre (04) forages à motricité humaine | Bassar 2 | Tchakpandjal Kalé-Losso Likpildoupou Tchébouworo |
| Réalisation d’un forage PMH au mar- ché de Manga | Bassar 3 | Manga | |
|
Lot 4 | Construction de deux (02) hangars | Bassar 3 | Manga |
| Construction d’un bâtiment scolaire de trois classes +direction à l’EPP Sanda Tè | Bassar 4 | Sanda Tè | |
| Construction d’un bâtiment scolaire plus équipement en mobilier à l’EPP Kpandja | Dankpen 3 | Kpandja | |
|
Lot 5 | Construction d’un centre de lecture et d’animation culturelle CLAC à Pitikita | Binah 1 | Wazélao Canton Pitikita |
| Construction d’un bloc latrines pu- bliques à 6 cabines au marché de Pessaré | Confess Canton Pessaré | ||
| Construction de trois (03) hangars, avec bureau et des sièges + deux (02) blocs sanitaires à quatre (04) cabines à Kétao | Binah 2 | Kétao | |
|
Lot 6 | Clôture du marché moderne de GuérinKouka |
Dankpen 1 | Guérin-Kouka |
| Construction d’un Hangar à bétail à Guérin-kouka | Guérin-Kouka | ||
| Construction d’un Hangar au marché de Koulfièkou | Koulfièkou | ||
| Construction de 2 Hangars au marché de Namon | Dankpen 2 | Namon | |
|
Lot 7 | Construction de 2 blocs de boutiques (un bloc de 3 boutiques et 1 bloc de 2 boutiques) au marché de Koka |
Doufelgou 1 | Koka |
| Construction de la clôture du CMS de Baga | Baga | ||
| Construction d’un bloc de 3 boutiques au marché de Pouda | Pouda | ||
| Construction et équipement d’un jardin d’enfants à l’EPP KAKADJIDE |
Doufelgou 2 | Kpaha | |
| Construction de 2 modules de 3 boutiques et un hangar au marché de Défalé | Défalé | ||
| Construction d’un Centre Commu- nautaire | Doufelgou 3 | Kadjalla-Centre | |
| Lot 8 | Aménagement et construction de la clôture de la gare routière | Kéran 1 | Kantè-Oando |
| Construction de 3 hangars au marché d’Ossacré | Kéran 2 | Ossacre |
| Construction d’un parc à bétail | Kéran 3 | Nadoba | |
|
Lot 9 | Construction de 3 hangars | Kozah 2 | Marché de Sèdina (2 han- gars) Kpéssidè (1 hangar) |
| Construction d’un hangar et d’un magasin de stockage au marché de Koudjoukada | Kozah 4 | Marché de Koudjoukada |
La présente procédure étant lancée avec d’autres procédures sur le même financement dans les Régions Grand Lomé, Maritime, Plateaux, Centrale et Savanes, les candidats peuvent soumissionner à tous les lots de chaque procédure, mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot sur toute l’étendue du territoire
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics en vigueur et ses textes d’application, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat de l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la Base, sis à Totsi, face maison Adébayor en allant vers Groupe C Tél. : 22 25 57 11 /22 43 09 99 de 08 h 00 à 12 h 00 les matins et 15 h 00 à 17 h 00 les après-midi et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Etre en règle avec l’Administration publique en présentant dans l’offre les pièces administratives indiquées au point 11.1 des DPAO ;
- Disposer d’une preuve de facilité de crédit et des chiffres d’affaires requis ;
- Avoir le personnel et le matériel requis dans le Voir les DPAO pour les informations détaillées.
NB1 : Les soumissionnaires sont informés que leurs offres financières doivent être élaborées dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix de référence (mercuriale des prix), disponible sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances au https://finances.gouv.tg. Dans le cas contraire, leurs offres financières seront redressées.
NB2 : – Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 80 % et qui sont en retard par rapport au planning, du fait de leur faute, ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence.
NB3 : Ne sont pas autorisées à soumissionner, les entreprises qui :
- ont eu des marchés résiliés ou mis en régie avec l’ANADEB ou
- ont mal exécuté des marchés avec l’Agence au cours des deux dernières années ou
- bénéficient actuellement de l’accompagnement de l’ANADEB pour achever leurs chantiers du FACT
NB4 : Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l’impossibilité de fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) exigés sont autorisées à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif distinct de l’attestation de capacité financière.
- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA.
- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de Antenne régionale ANADEB Kara, Qtier Dongoyo, Maison POUWI, derrière la Brigarde anticriminelle, Ancien bureau GIZ, Tél. : 93 86 93 71, au plus tard le 28 avril 2023 à 10 h 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. La soumission par voie électronique n’est pas autorisée.
- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission (bancaire), d’un montant de :
| – Lot 1 | 1 000 000 |
| – Lot 2 | 600 000 |
| – Lot 3 | 600 000 |
| – Lot 4 | 1 500 000 |
| – Lot 5 | 1 000 000 |
| – Lot 6 | 1 000 000 |
| – Lot 7 | 1 500 000 |
| – Lot 8 | 1 500 000 |
| – Lot 9 | 1 500 000 |
- Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 1 des IC et au DPAO.
- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28 avril 2023 à 10 H 30 à l’adresse suivante : Salle de réunion de l’antenne régionale ANADEB Kara, Qtier Dongoyo, Maison POUWI, derrière la Brigarde anticriminelle, Ancien bureau GIZ,
La Personne Responsable des Marchés Publics
Mazalo Atchidalo KATANGA
DJIERE -DOUTI
Je suis étudiant de département des SVT en BPA je suis à la recherche d’un emploi.
GAM CONSTRUCTION
Félicitations pour vos efforts